Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
РЕШЕНИЕ
Именем
Российской Федерации
13 февраля 2023 года г. Красноярск
Железнодорожный районный суд г. Красноярска
в составе:
председательствующего – судьи
Науджус О.С.,
при секретаре – Васильевой О.А.,
с участием представителя истца
Гончаровой Е.В.,
представителя ответчика Селиванова
А.А.,
рассмотрев в открытом судебном
заседании гражданское дело по иску Ф. к ПАО «Россети Сибирь» о защите прав
потребителя,
УСТАНОВИЛ:
Ф. обратился в суд с иском к ПАО
«Россети Сибирь» о защите прав потребителя. Требования мотивированы тем, что
17.06.2021 стороны заключили договор №20.2400.3218.21, по условиям которого
сетевая организация приняла на себя обязательства по осуществлению
технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя
малоэтажной жилой застройки по адресу: Красноярский край, Емельяновский
муниципальный район, сельское поселение Устюгский сельсовет, д. Погорелка, <адрес> №, в том
числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства к
присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими
лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами
принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства. Срок выполнения
мероприятий по технологическому присоединению условиями договора установлен 6
месяцев со дня заключения договора (до 18.12.2021). Вместе с тем мероприятия по
технологическому присоединению со стороны сетевой организации до настоящего
времени не выполнены.
На основании изложенного Ф. просил
возложить на ПАО «Россети Сибирь» обязанность в течение одного месяца со дня
вступления решения суда в законную силу исполнить обязательства по договору
№20.2400.3218.21 от 17.06.2021, осуществить технологическое присоединение
энергопринимающих устройств заявителя по адресу: <адрес> №, в том числе по обеспечению готовности объектов
электросетевого хозяйства к присоединению энергопринимающих устройств,
урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства
(модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого
хозяйства, с учетом следующих характеристик: максимальная мощность
присоединяемых энергопринимающих устройств – 15кВт; категория надежности
третья; класс напряженности электрических сетей, к которым осуществляется
технологическое присоединение 0,4 кВ; взыскать с ПАО «Россети Сибирь» неустойку
за просрочку исполнения обязательств по договору №20.2400.3218.21 от 17.06.2021
за период с 18.12.2021 по 31.03.2022 и с 02.10.2022 по 29.11.2022 в размере 4
482,50 руб., а с 29.11.2022 по день фактического исполнения обязательств;
взыскать судебную неустойку в размере 5 000 руб. за каждый день просрочки
исполнения решения суда по день его фактического исполнения; взыскать с
ответчика компенсацию морального вреда в размере 300 000 руб. и штраф.
Истец Ф., будучи своевременно и
надлежащим образом уведомленным о дне и месте рассмотрения дела, в судебное
заседание не явился, обеспечил явку в суд своего представителя Г. (доверенность
от 29.11.2022 сроком на три года), которая в судебном заседании исковые
требования поддержала в полном объеме по основаниям, изложенным в иске.
В судебном заседании представитель
ответчика С. (доверенность №24/103 от 19.04.2022 сроком по 28.04.2025) исковые
требования не признал, настаивал на отказе в их удовлетворении. Факт заключения
с истцом договора об осуществлении технологического присоединения, факт
внесения последним оплаты по договору и нарушение сетевой организацией сроков
исполнения приведенного договора не отрицал, ссылаясь на то, что для
осуществления строительства и размещения объектов электросетевого хозяйства
требуется разработка и согласование проектной документации, согласование
предоставления земельных участков по прохождению объектов электросетевого
хозяйства с собственниками земельных участков и иные мероприятия, несущие значительную
финансовую и временную нагрузку при исполнении договора. По условиям договора
для ответчика, как сетевой организации, предусмотрены обязанности по
строительству новых объектов электроэнергетики, в частности, строительство
ВЛИ-0,4 кВ, протяженностью 219 м. ПАО «Россети Сибирь» осуществляет все
необходимые и возможные действия по исполнению договора и не имеет цели
нарушить права и законные интересы истца. Задержка выполнения мероприятий
вызвана недостатком финансирования, а также действующими ограничениями для
бизнеса и сложностью поставок материалов и агрегатов в связи с действующими
санкциями. В связи с тем, что объект электросетевого хозяйства еще не введен в
эксплуатацию, а также явной несоразмерностью стоимости и объема выполняемых со
стороны ответчика работ и размера вносимой со стороны истца платы по договору,
объема мероприятий, осуществляемых истцом по договору, осуществить фактическое
присоединение энергопринимающих устройств истца в течение менее чем 6 месяцев,
как и осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям в срок
менее чем 6 месяцев не представляется возможным. По вопросу взыскания неустойки
в размере 4482,50 руб. просил учесть положения, предусмотренные постановлением
Правительства от 28.03.2022 №497. Также указал, что присуждение в пользу истца
неустойки в размере 5000 руб. за каждый день просрочки ведет к извлечению
выгоды из необоснованного поведения со стороны истца, а требования истца о
компенсации морального вреда являются недоказанными и необоснованными. В случае
удовлетворения требований просил применить положения ст.333 ГК РФ в отношении
взыскания судебной неустойки, морального вреда, снизив размер взысканий до
разумных пределов и установить срок для исполнения мероприятий по
технологическому присоединению в рамках договора не менее 6 месяцев со дня
вступления решения в законную силу.
Выслушав лиц, участвующих в деле,
исследовав письменные материалы дела, суд находит исковые требования
подлежащими частичному удовлетворению по следующим основаниям.
Федеральным законом от 26.03.2003
№35-ФЗ «Об электроэнергетике» установлены правовые основы экономических
отношений в сфере электроэнергетики, определены полномочия органов
государственной власти на регулирование этих отношений, основные права и
обязанности субъектов электроэнергетики при осуществлении деятельности в сфере
электроэнергетики (в том числе производства в режиме комбинированной выработки
электрической и тепловой энергии) и потребителей электрической энергии.
Согласно п. 1 ст. 26 приведенного
Федерального закона технологическое присоединение к объектам электросетевого
хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии,
объектов по производству электрической энергии, а также объектов
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам,
осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и
носит однократный характер.
Технологическое присоединение
осуществляется на основании договора об осуществлении технологического
присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой
организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.
Технологическое присоединение
осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной
власти. При этом, если для обеспечения технической возможности технологического
присоединения и недопущения ухудшения условий электроснабжения присоединенных
ранее энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики необходимы
развитие (модернизация) объектов электросетевого хозяйства и (или)
строительство, реконструкция объектов по производству электрической энергии,
сроки технологического присоединения определяются исходя из инвестиционных
программ сетевых организаций и обязательств производителей электрической
энергии по предоставлению мощности, предусматривающих осуществление указанных
мероприятий.
Постановлением Правительства РФ
№861 от 27.12.2004 утверждены Правила технологического присоединения
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по
производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства,
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (далее –
Правила технологического присоединения (в редакции на момент заключения
договора), которые определяют: порядок технологического присоединения
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к электрическим
сетям, регламентируют процедуру присоединения энергопринимающих устройств к
электрическим сетям сетевой организации, определяют существенные условия
договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям,
устанавливают требования к выдаче технических условий, в том числе индивидуальных,
для присоединения к электрическим сетям, порядок проведения проверки выполнения
заявителем и сетевой организацией технических условий, критерии наличия
(отсутствия) технической возможности технологического присоединения.
Как следует из п. 3 Правил
технологического присоединения, сетевая организация обязана выполнить в
отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому
присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической
возможности технологического присоединения. Независимо от наличия или
отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату
обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами,
указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, обратившимися в сетевую
организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих
устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном
законом основании, а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств
таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.
В соответствии с п. 6 Правил
технологического присоединения технологическое присоединение осуществляется на
основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или
физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами. Заключение
договора является обязательным для сетевой организации. При необоснованном
отказе или уклонении сетевой организации от заключения договора
заинтересованное лицо вправе обратиться в суд с иском о понуждении к заключению
договора и взыскании убытков, причиненных таким необоснованным отказом или
уклонением.
Таким образом, сетевая организация
обязана заключить договор технологического присоединения с физическими лицами,
обратившимися с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих
устройств, принадлежащих им на праве собственности или ином предусмотренном
законом основании.
Положениями п. 16.3 Правил
технологического присоединения определен порядок выполнения сторонами договора
мероприятий по технологическому присоединению.
Согласно ст. 307 ГК РФ в силу
обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица
(кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить
работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги
и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право
требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства возникают из
договоров и других сделок, вследствие причинения вреда, вследствие неосновательного
обогащения, а также из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе.
Обязательства должны исполняться
надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями
закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в
соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.
Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его
условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим
Кодексом, другими законами или иными правовыми актами (ст. 309, 310 ГК РФ).
Согласно ст. 408 ГК РФ
обязательство прекращается надлежащим исполнением.
Как установлено судом и следует из
материалов дела, 17.06.2021 между ПАО «Россети Сибирь» (сетевая организация) и Ф.
(заявитель) заключен договор об осуществлении технологического присоединения к
электрическим сетям №20.2400.3218.21, согласно которому сетевая организация
приняла на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения
энергопринимающих устройств заявителя, в том числе по обеспечению готовности
объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство,
реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию
отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации)
такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства, с учетом
следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих
устройств – 15кВт; категория надежности третья; класс напряженности электрических
сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,4 кВ.
Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения малоэтажной жилой
застройки (индивидуальный жилой дом/садовый/дачный дом), расположенной (которая
будет располагаться) по адресу: <адрес>:651.
Заявитель обязался оплатить расходы на технологическое присоединение в
соответствии с условиями настоящего договора.
Как следует из пункта 5
приведенного договора, технические условия являются неотъемлемой частью
настоящего договора и приведены в приложении. Срок действия технических условий
составляет 2 года со дня заключения настоящего договора.
В соответствии с пунктом 6 договора
срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6
месяцев со дня заключения настоящего договора.
Пунктом 7 технических условий
№8000459140 определена точка присоединения и максимальная мощность
энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения: I точка
присоединения – максимальная мощность 15 кВт, опора (0,4) – опора №17, линия
(0,4) – ВЛ 0,4 кВ Л1 от КТП – 87-3-8, ячейка ТП – ф.1 ул. Солнечная, Нижняя 35
домов, ТП – ТП-87-3-8, линия (3/6/10) – ВЛ 10 кВ ф.87-3_Устюг, ПС – ПС №87
«Устюг» 35/10 кВ.
В силу пункта 10 технических
условий №8000472062 сетевая организация осуществляет организационные
мероприятия по подготовке технических условий на технологическое присоединение;
обеспечение возможности действиями заявителя осуществить фактическое
присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием
(подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами
заявителя электрической энергии (мощности) в соответствии с законодательством
РФ и на основании договоров, обеспечивающих продажу электрической энергии
(мощности) на розничном рынке.
Кроме того, в соответствии с
пунктом 10 технических условий сетевая организация также осуществляет
требования по проектированию, строительству новых и реконструкции существующих
электрических сетей филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» для
электроснабжения объектов заявителя (выполняет проектную документацию в
соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и
требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства РФ от
16.02.2008 года №87, и производит согласование со всеми заинтересованными
организациями в соответствии с действующим законодательством), выполняет
реконструкцию ВЛ 0,4 кВ Л1 от КТП-87-308, монтаж комплекса коммерческого учета
электрической энергии в соответствии с требованиями Основных положений функционирования
розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 04.05.2012 №442.
Требования, которые надлежало
выполнить заявителю, указаны в пункте 11 приведенных технических условий, среди
которых: ввод от РУ – 0,4 кВ комплекса коммерческого учета электрической
энергии до энергопринимающих устройств объекта выполнить кабелем или
самонесущим изолированным проводом типа СИП; осуществление фактического
присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и фактического приема
напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя
электрической энергии (мощности); при разработке технической документации
согласно п. 11.1 настоящих ТУ согласовать ее со всеми заинтересованными
сторонами в соответствии с действующим законодательством (п. 11.4); после
выполнения технических условий – предъявление энергопринимающего устройства
представителю сетевой организации для составления акта о выполнении ТУ, акта об
осуществлении технологического присоединения, акта допуска прибора учета к
эксплуатации и согласования расчетной схемы учета электроэнергии (п.11.5).
В соответствии с пунктом 7 договора
сетевая организация обязуется: надлежащим образом исполнить обязательства по
настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую
организацию мероприятий по технологическому присоединению (включая
урегулирование отношений с иными лицами) до точки присоединения
энергопринимающих устройств заявителя, указанных в технических условиях;
обеспечить установку и допуск приборов учета энергии и мощности; разместить в
личном кабинете потребителя акт допуска прибора в эксплуатацию; в течение 10
рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им
технологических условий осуществить проверку выполнения технических условий
заявителем, провести с участием заявителя осмотр (обследование) присоединяемых
энергопринимающих устройств заявителя; не позднее 3 рабочих дней со дня
проведения осмотра (обследования) осуществить фактическое присоединение энергопринимающих
устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу)
напряжения и мощности: составить в электронной форме и разместить в личном
кабинете заявителя акт о выполнении технических условий, содержащий перечень
мероприятий, реализованных в соответствии с техническими условиями и акт об
осуществлении технологического присоединения; уведомить заявителя о составлении
и размещении в личном кабинете заявителя акта о выполнении технических условий
и акта об осуществлении технологического присоединения. Обращаясь в суд с иском
о защите прав потребителя, Ф. ссылался на неисполнение сетевой организацией
обязанностей, возложенных на нее договором об осуществлении технологического
присоединения к электрическим сетям №20.2400.3218.21 от 17.06.2021.
Плата за технологическое
присоединение в размере 550 руб. (п.11 договора об осуществлении
технологического присоединения) оплачена истцом в полном объеме, что
подтверждается актом сверки взаимных расчетов.
Исходя из условий договора на
технологическое присоединение от 17.06.2021 срок исполнения обязательств
ответчиком установлен 6 месяцев, т.е. до 17.12.2021.
Между тем, ответчиком мероприятия
по технологическому присоединению энергопринимающих устройств Ф. к
электрическим сетям в установленный договором от 17.06.2021 срок не выполнены,
присоединение энергопринимающих устройств истца к электрическим сетям не
произведено до настоящего времени, что не оспаривал представитель ответчика в
судебном заседании, также не отрицая факт получения платы за технологическое
присоединение в соответствии с условиями заключенного договора.
Доказательств наличия
обстоятельств, препятствующих исполнению своих обязательств в установленный
договором срок, ответчик не представил.
При таких обстоятельствах, принимая
во внимание факт неисполнения ответчиком в установленный срок договорных
обязательств, суд считает необходимым возложить на последнего обязанность по
осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств –
малоэтажной жилой застройки (индивидуальный жилой дом/садовый/дачный дом),
расположенной (которая будет располагаться) по адресу: Российская Федерация, <адрес> № к
электрическим сетям в соответствии с условиями договора №20.2400.3218.21 от
17.06.2021 об осуществлении технологического присоединения к электрическим
сетям.
Как следует из положений ч. 2 ст.
206 ГПК РФ, при принятии решения суда, обязывающего ответчика совершить
определенные действия, не связанные с передачей имущества или денежных сумм в
случае, если указанные действия могут быть совершены только ответчиком, суд
устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть
исполнено.
Исходя из ст. 210 ГПК РФ исполнение
решения суда связано с моментом вступления его в законную силу.
По смыслу закона срок исполнения
решения подлежит установлению относительно момента его вступления в законную
силу (за исключением случаев, когда срок исполнения обязанности законодательно
установлен конкретной датой).
Руководствуясь вышеприведенными
нормами, исходя из конкретных обстоятельств дела, учитывая временной период,
необходимый для решения вопроса об осуществлении технологического присоединения
объекта к электрическим сетям, суд полагает возможным установить для ответчика
срок 2 месяца со дня вступления решения в законную силу для исполнения возложенных
на него обязанностей, принимая во внимание разумность его пределов.
Разрешая требования истца о
взыскании с ответчика неустойки за просрочку исполнения обязательств по
договору №20.2400.3218.21 от 17.06.2021 за период с 18.12.2021 по 31.03.2022 и
с 02.10.2022 по 29.11.2022 (день обращения с иском в суд) в размере 4 482,50
руб., равно как и с 29.11.2022 по день фактического исполнения условий
приведенного договора, суд исходит из следующего.
В соответствии с п. 1 ст. 330 ГК РФ
неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором
денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки
исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать
причинение ему убытков.
Согласно п. 20 договора об
осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
№20.2400.3218.21 от 17.06.2021 сторона договора, нарушившая срок осуществления
мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, в
случае, если плата за технологическое присоединение по договору составляет 550
руб., обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 5% от указанного общего
размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день
просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока
осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может
превышать размер неустойки, определенной в предусмотренном настоящим абзацем порядке
за год просрочки.
Установив факт нарушения ПАО
«Россети Сибирь» условий заключенного с Ф. договора об осуществлении
технологического присоединения от 17.06.2021, суд находит обоснованным
требование истца о взыскании с ответчика неустойки за нарушение срока
осуществления мероприятий по технологическому присоединению.
Из порядка расчета неустойки,
предусмотренного п. 20 заключенного сторонами договора об осуществлении
технологического присоединения, следует, что за период с 18.12.2021 (со дня,
следующего за днем истечения срока для осуществления мероприятий по
технологическому присоединению) по 31.03.2022 неустойка составит 2 860 руб.
(550 руб. х 5% х 104), с 02.10.2022 по 13.02.2023 (дата вынесения решения, с
учетом требований истца о взыскании неустойки по день фактического исполнения
условий договора) размер неустойки составит 3 712,50 руб. (550 руб. х 5% х 135
дней), всего сумма подлежащей взысканию с ответчика неустойки составит 6 572,50
руб.
Разрешая требование о взыскании
неустойки за нарушение срока исполнения обязательств по договору
№20.2400.3218.21 от 17.06.2021 по день исполнения решения суда в части
осуществления технологического присоединения к электрическим сетям в размере
5%, начисляемых на сумму 550 руб. за каждый день просрочки, суд исходит из
следующего.
Согласно разъяснениям, изложенным в
п. 65 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 №7 «О применении
судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об
ответственности за нарушение обязательств», по смыслу статьи 330 ГК РФ, истец
вправе требовать присуждения неустойки по день фактического исполнения
обязательства (в частности, фактической уплаты кредитору денежных средств,
передачи товара, завершения работ). Законом или договором может быть установлен
более короткий срок для начисления неустойки, либо ее сумма может быть
ограниченна.
Присуждая неустойку, суд по
требованию истца в резолютивной части решения указывает сумму неустойки,
исчисленную на дату вынесения решения и подлежащую взысканию, а также то, что
такое взыскание производится до момента фактического исполнения обязательства.
Расчет суммы неустойки, начисляемой
после вынесения решения, осуществляется в процессе исполнения судебного акта
судебным приставом-исполнителем, а в случаях, установленных законом, - иными
органами, организациями, в том числе органами казначейства, банками и иными
кредитными организациями, должностными лицами и гражданами (часть 1 статьи 7,
статья 8, пункт 16 части 1 статьи 64 и часть 2 статьи 70 Закона об
исполнительном производстве). В случае неясности судебный пристав-исполнитель,
иные лица, исполняющие судебный акт, вправе обратиться в суд за разъяснением
его исполнения, в том числе по вопросу о том, какая именно сумма подлежит
взысканию с должника (статья 202 ГПК РФ, статья 179 АПК РФ).
При этом день фактического
исполнения нарушенного обязательства, в частности, день уплаты задолженности
кредитору, включается в период расчета неустойки.
Как следует из буквального
толкования положений вышеприведенного п. 20 договора №20.2400.3218.21 от
17.06.2021, сторонами согласован предельный размер неустойки по приведенному
договору – совокупный размер неустойки при нарушении срока осуществления
мероприятий по технологическому присоединению не может превышать размер
неустойки, определенный за год просрочки, который составляет 10037,50 руб. (550
руб. x 5% x 365 дней).
С учетом изложенного, принимая во
внимание взыскание с ответчика неустойки за просрочку исполнения обязательств
по договору за период с 18.12.2021 по 13.02.2023 в размере 6 572,50 руб., суд
считает необходимым взыскать с ответчика в пользу истца неустойку за период с
14.02.2023 (со дня, следующего за днем вынесения решения) по день исполнения
решения суда в части осуществления технологического присоединения к электрическим
сетям в размере 5% за каждый день просрочки, исходя из размера оплаты за
технологическое присоединение – 550 руб., но не более 3 465 руб. (10 037,50
руб. – 6 572,50 руб.).
Разрешая требования о взыскании
судебной неустойки, суд приходит к следующему.
Согласно п. 1 ст. 308.3 ГК РФ в
случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду
исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим
Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства.
Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (п. 1
ст. 330) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере,
определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и
недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения
(п. 4 ст. 1).
Как следует из разъяснений,
содержащихся в пунктах 28,31,32 постановления Пленума Верховного Суда РФ от
24.03.2016 №7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса
Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», на
основании пункта 1 статьи 308.3 ГК РФ, в целях побуждения должника к
своевременному исполнению обязательства в натуре, в том числе, предполагающего
воздержание должника от совершения определенных действий, а также к исполнению
судебного акта, предусматривающего устранение нарушения права собственности, не
связанного с лишением владения (ст. 304 ГК РФ), судом могут быть присуждены
денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в
пользу кредитора-взыскателя.
Уплата судебной неустойки не влечет
прекращения основного обязательства, не освобождает должника от исполнения его
в натуре, а также от применения мер ответственности за его неисполнение или
ненадлежащее исполнение (п. 2 ст. 308.3 ГК РФ).
Сумма судебной неустойки не
учитывается при определении размера убытков, причиненных неисполнением
обязательства в натуре: такие убытки подлежат возмещению сверх суммы судебной
неустойки (п. 1 ст. 330, ст. 394 ГК РФ).
Суд не вправе отказать в
присуждении судебной неустойки в случае удовлетворения иска о понуждении к
исполнению обязательства в натуре; судебная неустойка может быть присуждена
только по заявлению истца (взыскателя) как одновременно с вынесением судом
решения о понуждении к исполнению обязательства в натуре, так и в последующем
при его исполнении в рамках исполнительного производства; удовлетворяя
требования истца о присуждении судебной неустойки, суд указывает ее размер
и/или порядок определения.
Размер судебной неустойки определяется
судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости
извлечения должником выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (п.
4 ст. 1 ГК РФ). В результате присуждения судебной неустойки исполнение
судебного акта должно оказаться для ответчика явно более выгодным, чем его
неисполнение. В то же время, определяя размер присуждения денежных средств на
случай неисполнения судебного акта, суд должен принимать во внимание степень
затруднительности исполнения судебного акта, возможность ответчика по его
добровольному исполнению, имущественное положение ответчика и иные
заслуживающие внимания обстоятельства.
Если требование о взыскании
судебной неустойки заявлено истцом и удовлетворяется судом одновременно с
требованием о понуждении к исполнению обязательства в натуре, началом для
начисления судебной неустойки является первый день, следующий за последним днем
установленным решением суда для исполнения обязательства в натуре.
При таких обстоятельствах, принимая
во внимание, что до настоящего времени условия договора №20.2400.3218.21 от
17.06.2021 об осуществлении технологического присоединения ответчиком не
исполнены, суд приходит к выводу о правомерности требований истца о взыскании с
ПАО «Россети Сибирь» судебной неустойки.
Определяя размер такой неустойки,
суд находит требования истца о взыскании штрафной санкции в размере 5 000 руб.
за каждый день просрочки явно завышенными, не соответствующими объему
обязательств и последствиям его нарушения, а также принципам разумности и
справедливости, в связи с чем полагает разумным взыскать с ответчика в пользу
истца судебную неустойку в размере 100 руб. за каждый календарный день
неисполнения решения суда, которая, исходя из вышеприведенных норм закона,
подлежит взысканию по истечении двух месяцев с даты вступления решения суда в
законную силу и до его фактического исполнения.
В силу ст. 15 Закона РФ «О защите
прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения
изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или
уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя,
предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими
отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем
вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется
судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.
В соответствии со ст. 1101 ГК РФ
компенсация морального вреда осуществляется в денежной форме (пункт 1). Размер
компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от характера
причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, а также степени
вины причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием возмещения
вреда. При определении размера компенсации вреда должны учитываться требования
разумности и справедливости. Характер физических и нравственных страданий
оценивается судом с учетом фактических обстоятельств, при которых был причинен
моральный вред, и индивидуальных особенностей потерпевшего (пункт 2).
Согласно п. 45 постановления
Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 17 «О рассмотрении судами
гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» при решении судом вопроса
о компенсации потребителю морального вреда достаточным условием для удовлетворения
иска является установленный факт нарушения прав потребителя, который нашел
подтверждение при рассмотрении судом настоящего дела.
Судом установлено, что действиями
ответчика, выразившимися в нарушении прав потребителя на своевременное получение
услуг по договору, истцу причинены нравственные страдания.
Учитывая характер и степень
перенесенных истцом нравственных страданий, причиненных нарушением его прав
потребителя со стороны ответчика, личности истца, суд признает заявленную
истцом сумму компенсации морального вреда в размере 300 000 руб. завышенной и
определяет размер компенсации морального вреда с учетом требований разумности и
справедливости в сумме 2 000 руб.
В соответствии со ст. 13 Закона РФ
«О защите прав потребителей», а также согласно п. 46 постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по
спорам о защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований
потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя,
продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального
предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке
удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятидесяти процентов от
суммы, присужденной судом в пользу потребителя, независимо от того, заявлялось
ли такое требование суду.
Учитывая изложенное, суд взыскивает
с ответчика штраф за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения
требований потребителя в размере 50 % от присужденной судом в пользу истца денежной
суммы в размере 4 286,25 руб. (6 572,50 руб. + 2 000 руб. х 50%).
Установленные судом размеры
неустойки и штрафа являются разумными, отвечают требованиям соразмерности
последствиям нарушения обязательства, в связи с чем суд не усматривает
оснований для их снижения на основании ст. 333 ГК РФ.
В силу ч. 1 ст. 103 ГПК РФ суд
взыскивает с ответчика госпошлину в доход местного бюджета в размере, в котором
истец в силу закона был освобожден от ее уплаты при подаче иска,
пропорционально размеру удовлетворенной части исковых требований в соответствии
с п.1 ч.1 ст.333.20 НК РФ и п.3 ч.1 ст.333.19 НК РФ в размере 700 руб.
Руководствуясь положениями ст.
194-199 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Исковые требования Ф. удовлетворить
частично.
Возложить на ПАО «Россети Сибирь»
(ОГРН 1052460054327) обязанность по осуществлению технологического
присоединения энергопринимающих устройств малоэтажной жилой застройки
(индивидуальный жилой дом/садовый/дачный дом), расположенной (которая будет
располагаться) по адресу: <адрес> № к электрическим сетям в соответствии с условиями
договора №20.2400.3218.21 от 17.06.2021 об осуществлении технологического
присоединения к электрическим сетям в срок не позднее двух месяцев с момента
вступления решения в законную силу.
Взыскивать с публичного
акционерного общества «Россети Сибирь» (ОГРН 1052460054327) в пользу Ф. ДД.ММ.ГГГГ года рождения (паспорт №) судебную неустойку за неисполнение решения суда в части
осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств по
договору №20.2400.3218.21 от 17.06.2021 к электрическим сетям по истечении двух
месяцев с даты вступления решения суда в законную силу и до фактического
исполнения в размере 100 рублей за каждый календарный день просрочки.
Взыскать с публичного акционерного
общества «Россети Сибирь» (ОГРН 1052460054327) в пользу Ф. ДД.ММ.ГГГГ года рождения (паспорт №) неустойку за нарушение срока исполнения обязательства за
период с 18.12.2021 по 31.03.2022, с 02.10.2022 по 13.02.2023 в размере 6 572
рублей 50 копеек, компенсацию морального вреда в размере 2 000 рублей, штраф за
нарушение прав потребителя в размере 4 286 рублей 25 копеек, а всего 12 858
рублей 75 копеек.
Взыскать с публичного акционерного
общества «Россети Сибирь» (ОГРН 1052460054327) в пользу Ф. ДД.ММ.ГГГГ года рождения (паспорт № №) неустойку за нарушение
срока исполнения обязательства за период с 14.02.2023 по день исполнения
решения суда в части осуществления технологического присоединения к
электрическим сетям в размере 5% за каждый день просрочки, исходя из размера
платы за технологическое присоединение – 550 руб., но не более 3 465 рублей.
Взыскать с публичного акционерного
общества «Россети Сибирь» (ОГРН 1052460054327) в доход местного бюджета
государственную пошлину в размере 700 руб.
Решение суда может быть обжаловано
в апелляционном порядке в Красноярский краевой суд в течение месяца со дня его
принятия в окончательной форме путем подачи апелляционной жалобы через
Железнодорожный районный суд г. Красноярска.
Судья О.С.
Науджус
Мотивированное решение изготовлено
22 февраля 2023 года.
